Collective-Use Facilities in
Portugal and Spain 1939-1985

Search for

Object

Agents

Activities

Documentation

Construção do Grupo Escolar do Desterro

Correspondência relativa ao processo de adjudicação e construção do edifício, em pasta do Departamento Técnico da Câmara Municipal de Lamego, com o assunto: “Construção do Grupo Escolar do Desterro”. Na capa foram registadas a empresa adjudicatária Celestino Barata Martins, a data de adjudicação (1974.04.16) e a data da escritura (1974.05.03).

If you have any recollection or information related to this record, please send us your contribution.

Identification

Archive / Library
Type of File
Start-End Years
1973-1977
Location Mentioned
File Producer

Analysis

First Date Recorded in File
1973.09.29
Last Date Recorded in File
1977.11.21
Other Disciplines
João Maria dos Santos Pinto Adjunto Técnico Estagiário DGCE/DEM 1973Person
Construction and Equipment
Celestino Barata Martins 7.010.456$00 1974Person
Pinofil - Pinho Noites e Filhos 358.810$40 1975Organization
Intervention / Assessment
José dos Reis Gonçalves Diretor DGCE/DCEC 1974Person
Artur Eduardo de M. Gonçalves Diretor DGCE/DIEP 1974Person
Political Decision
José Alberto Montenegro Presidente CML 1974Person
Manuel da Silva Almeida Presidente Comissão Administrativa CML 1974Person
António Marques do Covil Vice-Presidente Comissão Administrativa CML 1976Person
Reading Note

1973.09.29 - Projeto de instalação elétrica, cuja memória é assinada pelo adjunto técnico estagiário da Direção-Geral das Construção Escolares, Divisão de Eletrotecnia e Mecânica (DGCE/DEM), João Maria dos Santos Pinto. O orçamento estima-se em 368.212$00.

1974.03.26 - Lista de participantes no concurso público de empreitada da obra de construção do Grupo Escolar do Desterro.

1974.04.03 - Cópia de parte da ata da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lamego (CML) de 1974.03.27, na qual se abriram as propostas recebidas no concurso. Foi deliberado solicitar à Direção das Construções Escolares do Centro (DGCE/DCEC) que aprecie as propostas e submeta o seu parecer à aprovação do Ministro das Obras Públicas (MOP).

1974.04.09 - O engenheiro diretor da DCEC, José dos Reis Gonçalves, informa a CML de que a obra deve ser adjudicada ao concorrente Celestino Batata Martins (Coimbra), que apresenta a proposta mais baixa.

1974.04.23 - O presidente da CML, José Alberto Montenegro, informa Celestino Barata Martins de que lhe foi adjudicada a obra pela quantia de 7.010.456$00.

1974.05.03 - Auto de consignação dos trabalhos.

1974.06.07 - O presidente da CML solicita à DGCE que proceda ao pagamento do subsídio atribuído para a construção do núcleo escolar da Sé, “a fim de assegurar o seu normal financiamento e pagamento ao respetivo empreiteiro”.

1974.06.20 - Resposta do Diretor das Instalações para o Ensino Primário (DGCE/DIEP), engenheiro Artur Eduardo de M. Gonçalves, informando que se aguarda ainda despacho superior sobre a proposta de comparticipação.

1974.07.22 - A DCEC informa a CML de que foi autorizada a entrega de 7.354.846$00 à CML para a execução da obra, ao abrigo da Lei n.º 2.107 de 1961.04.05.

1974.08.06 - O presidente da Comissão Administrativa da CML, Manuel da Silva Almeida, solicita à DCEC que providencie no sentido de ser imediatamente pago o escalão de 1.500.000$00, atribuído ao ano de 1974, informando que o adjudicatário da obra tem solicitado pagamentos com base em autos de medição de trabalhos.

1974.08.09 - A DCEC informa que a quantia se encontra à disposição da CML.

1975.01.20 - A CML solicita à DIEP que providencie no sentido de entregar a quantia de 5.854.846$00 à Comissão Administrativa.

1975.03.04 - Resposta da DCEC, informando que foi autorizada a entrega da verba.

1975.04.03 - Cópia de parte da ata da reunião ordinária da Comissão Administrativa do concelho de Lamego de 1975.03.22, na qual se abriram duas propostas para fornecimento de material escolar destinado ao edifício escolar do Desterro.

1975.04.18 - A DIEP informa a CML de que a verba de 5.854.846$00 se encontra à sua disposição.

1975.06.06 - Cópia de parte da ata da reunião ordinária da Comissão Administrativa do concelho de Lamego de 1975.05.22, na qual foi resolvido adquirir à firma Pinofil - Pinho Noites e Filhos (Arouca) todo o mobiliário escolar, pela quantia de 358.810$40.

1975.07.05 - Pedido de prorrogação de prazo pela firma adjudicatária à CML, justificado pelas fundações serem muito superiores às previstas e pela carência de alguns materiais.

1976.11.17 - Conta final da obra, elaborada pelos Serviços Técnicos da CML em colaboração com o fiscal da DCEC, na qual se destaca o valor dos trabalhos a mais, de 587.082$20.

1976.12.03 - O vice-presidente da Comissão Administrativa, António Marques do Covil, solicita à DCEC que providencie no sentido de ser concedido um subsídio no valor dos trabalhos a mais.

1977.03.30 - Carta de particular, endereçada ao presidente da CML. Refere-se que as obras complementares do Grupo Escolar ainda não se encontram concluídos, pelo que não existe uma vedação a separar a escola de uma quinta vizinha, cujos pomares se encontram “numa fase intensiva de tratamentos com produtos altamente tóxicos e de efeitos letais”. Chama-se a atenção da CML para que tome medidas para evitar o acesso pelas crianças que frequentam a escola.

To quote this work:

Catarina Ruivo for Arquitectura Aqui (2025) Construção do Grupo Escolar do Desterro. Accessed on 05/09/2025, in https://arquitecturaaqui.eu/en/documentation/files/65117/construcao-do-grupo-escolar-do-desterro

This work has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme (Grant Agreement No. 949686 - ReARQ.IB) and from Portuguese national funds through FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., in the cadre of the research project ArchNeed – The Architecture of Need: Community Facilities in Portugal 1945-1985 (PTDC/ART-DAQ/6510/2020).